на изготовление и установку наружной рекламы в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламодатель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламист », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в - дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «»2019 г. по «»2019 г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

1. Разработка эскизов .
2. Утверждение эскизов .
3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

• неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
• качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
• нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью » __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик» , в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности - « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу - _____ в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ - в течение 1-го (одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти (пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ.

12.1. Приложение №1- Смета

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

ООО
	Юридический адрес
ИНН/КПП	ИНН/КПП
	ОГРН
Банк __	Р/счет
К/с	в ОАО « СМП Банк» г. Москва
БИК _	БИК
	Тел. +
Директор __________________. /	Генеральный директор __________________/ ______ ./
М.П.	М.П.

Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.

к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.

Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___». Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 м\кв. 1 штука.
Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе - « Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в « разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик.
№	Наименование			Цена за ед., без НДС	Стоимость, без НДС		Общая сумма, руб., в т.ч. НДС
Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие										169	9745,46
	Объемные буквы с открытым неоном.
	Логотип с открытым неоном (неон выполняется с погружением электрода в корпус)
	Электро-щит в сборе
Монтаж объёмных букв и электрощита										169	2788,1
	Монтаж Обьемных световых элементов, установка неона и его коммутация, установка электро-щита и подключение конструкции, пусконаладочные работы.
Всего

Договор

ООО "Иванов" , именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров" , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия

“Стороны” – Исполнитель и Заказчик.

“Договор” – настоящий документ, включая все дополнения, Приложения и изменения к нему, определяющие взаимные права, обязанности и ответственность Сторон и подписанный Заказчиком и Исполнителем.

«Антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган РФ и его территориальные органы.

В Договоре могут быть использованы иные термины, не определенные в настоящем разделе Договора, толкование которых производится в соответствии с текстом Договора и/или нормативных актов законодательства РФ. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора и/или в нормативных актах законодательства РФ следует руководствоваться толкованием термина сложившимся в практике делового оборота.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить комплекс услуг:

2.4. Заказчик обязуется оплатить и принять оказанные услуги в порядке, размере и в сроки, установленные настоящим Договором и Приложениями к нему.

2.8. Услуги осуществляются при условии предоставления Исполнителю следующих документов:

а) подписанного настоящего Договора;

б) подписанных Приложений к настоящему Договору;

в) подписанных Актов оказанных услуг (если услуги оказывались ранее);

г) Гарантийного письма, с целью подтверждения размещения и оплаты, имеющего статус оферты.

2.9. Во исполнение настоящего Договора Исполнитель по заданию Заказчика и с учетом его требований, может оказать следующие дополнительные услуги:

Изготовление макета,

Иные дополнительные услуги.

2.10. В случае размещения одного и того же бумажного постера более 2 (двух) месяцев подряд - ремонт, подклейка осуществляется за счет Заказчика в соответствии с Приложениями к Договору.

3.4. Представленный макет Заказчиком, либо отправленный им по факсу/электронной почте Исполнителю, является документом, подлежащим к исполнению.

3.5. Исполнитель не несет ответственность за ошибки, допущенные в макетах, и компенсацию Заказчику по данному обстоятельству не предоставляет.

3.6. Согласование макета, предоставленного Заказчиком, на соответствие его с Техническим требованием Исполнителя, осуществляется Сторонами в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения Исполнителем.

3.10. При выполнении Исполнителем дополнительных услуг (дизайн, дополнительный монтаж/демонтаж, перемонтаж и прочее), в период действия настоящего Договора, и не обусловленных настоящим Договором и Приложениями к нему, условия согласовываются Сторонами и указываются в Приложениях, имеющих статус Дополнительных соглашений и оплачивается Заказчиком дополнительно.

4.2. Исполнитель обязан:

4.3. Заказчик обязан:

4.3.6. Принимать услуги Исполнителя в соответствии с п.5.2 настоящего Договора.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.8. Привлекать третьих лиц для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным за их действия как за свои собственные.

4.4.11. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, до предполагаемой даты расторжения.

4.5. Заказчик имеет право:

4.5.2. Произвести оплату за оказываемые по договору услуги до момента выставления Исполнителем счёта.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком сообщения об изготовлении (факсимильной или электронной почтой, по телефону и т. д.), а также после окончания каждого периода размещения Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг.

5.2. После завершения оказания отдельного вида услуг по настоящему Договору и указанных в Приложениях к нему, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг, который должен быть подписан Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

5.3. Если в течение срока указанного в п. 5.2 настоящего Договора, Акт не будет подписан Заказчиком и Заказчик не представит в письменной форме возражения по Акту, односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.

5.4. В случае мотивированного отказа (в письменной форме) от приемки услуг Заказчиком, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней составляют двухстороннее Соглашение с указанием перечня претензий и согласованием сроков по их устранению.

6. Общая стоимость услуг и порядок расчётов

6.1. Общая стоимость услуг, предоставляемых в рамках настоящего Договора, определяется Сторонами, и указывается в Приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемыми частями.

6.4. Счет доставляется Заказчику с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, а также иными способами. При этом Заказчик не имеет право в случае просрочки по оплате или не оплате в установленный договором или Приложением срок, ссылаться на его отсутствие, оплату Заказчик производит на основании настоящего Договора или Приложения к нему.

6.5. Днём оплаты оказанных услуг является день поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

7. Ответственность сторон и гарантии

7.5. Срок выполнения работ по настоящему Договору может быть перенесен на количество дней задержки перечисления денежных средств Заказчиком до момента исполнения обязанностей по оплате за оказанные услуги/работы.

7.16. В случае письменного извещения Заказчиком Исполнителя об отказе от размещения менее чем за 30 календарных дней, Заказчик обязан по требованию Исполнителя выплатить неустойку в размере 10% от стоимости услуг за соответствующий период размещения. В случае письменного отказа от размещения менее чем за 20 календарных дней, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 50% от стоимости услуг за соответствующий период размещения. В случае письменного отказа от размещения менее чем за 10 календарных дней, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 70% от стоимости услуг за соответствующий период размещения.

7.20. Исполнитель предоставляет гарантию на монтаж в течение одного месяца с даты соответствующего указанного в Приложении срока монтажа.

8. Форс-мажор

8.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по договору в срок, должна в течение 5(пяти) рабочих дней, со дня наступления форс-мажорных обстоятельств препятствующих добросовестному выполнению обязательств по настоящему Договору, дать соответствующее извещение другой Стороне о влиянии данных обстоятельств, с приложением подтверждающих документов, выданных компетентными органами. Несвоевременное извещение лишает Сторону возможности ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более одного месяца, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, предупредив другую Сторону о расторжении договора не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения и согласовав с ней все спорные вопросы, либо рассмотрев возможные альтернативы исполнения обязательств.

9. Изменение и прекращение договора

9.1. Если одна из сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой стороне, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению договора.

9.2. Сторона, получившая сообщение, указанное в п. 9.1. настоящего Договора, обязана в течение 5(пяти) календарных дней с момента его получения направить ответ в письменной форме. В случае неполучения ответа на сообщение, Сторона, направившая сообщение, вправе расторгнуть договор в течение 10(десяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления, указанного в данном пункте настоящего Договора.

9.3. При расторжении договора Исполнитель и Заказчик имеют право на возмещение понесенных расходов и упущенной выгоды по общим правилам гражданского законодательства.

9.5. В случае не поступления денежных средств на расчётный счет Исполнителя до даты, определённой для платежа, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. Расторжение договора не освобождает Заказчика от обязанности по уплате неустойки, суммы основной задолженности или расходов понесённых Исполнителем по настоящему Договору.

9.6. Изменения и дополнения договора совершаются только в письменной форме и подлежат подписанию обеими сторонами.

9.7. В случае расторжения договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи, стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, в МКАС при ТПП РФ.

11. Порядок вступления договора в силу. Срок действия договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2015 г. включительно, при этом обязательства, возникшие до указанного момента, подлежат исполнению в полном соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

11.2. По истечении вышеуказанного срока Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не менее чем за 30(тридцать) календарных дней до истечения срока Договора не направит другой Стороне письменное уведомление о его прекращении.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.2. По настоящему Договору Стороны вправе передавать друг другу документы с использованием средств факсимильной или электронной связи. Такие документы будут считаться врученными и подлежащими исполнению до момента предоставления оригиналов.

12.3. Несмотря на условие, указанное в п. 12.2. настоящего Договора, оригиналы отправленных документов должны предоставляться Сторонами вместе с указанными в настоящем Договоре Актами.

12.4. Допускается подписание настоящего Договора, приложений и дополнений к нему, предъявление счетов для оплаты посредством электронной, факсимильной или телеграфной связи с последующим предоставлением оригиналов.

12.5. Полученная Стороной в процессе исполнения Договора любая информация о коммерческой деятельности, новых решениях и технических знаниях другой Стороны, является конфиденциальной и не подлежит разрешению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.6. В случае изменения юридического адреса и (или) банковских реквизитов Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга, ответственность за не соблюдение требования, указанного в данном пункте, несет сторона допустившая нарушение.

12.7. По требованию уполномоченных государственных и/или муниципальных органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы и/или ее территориальных управлений Исполнитель предоставляет информацию о настоящем Договоре и о осуществляемом распространении рекламных материалов.
12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.9. Приложения, протоколы, акты и дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13. Адреса и реквизиты сторон

МестодлустановкиРекламыутверждается Рекламодателем только после визуальногоознакомлениянаместностипредставителем Рекламодателя. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. РекламистпредставляетРекламодателюдлянаблюденияза ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцамикрасок и других необходимых материалов. 2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всехдокументов по арендеместа,подробныйплан места,изометрическое изображение щита наместности,тактико-техническиеусловиянаизготовление несущих конструкций.Приотсутствииилиненадлежащемоформлении каких-либо документов,связанныхсарендойместа,разработкой, изготовлением иустановкойРекламы,всяполнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста,какспециалиставданной области,взявшего на себя выполнение работ,в которых Рекламодатель не является специалистом. 2.3.

ДОГОВОР на изготовление и установку наружной рекламы № г. «» г. в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Рекламодатель», с одной стороны, и в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Рекламист», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) в интересах Рекламодателя.

6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1. Оплата работ производится Рекламодателемна условиях в сумме руб. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. ПринарушениисроковоплатыРекламодательвыплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.
7.2. ПринарушениисроковвыполненияработРекламисту начисляются штрафныесанкциивразмере %от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки. 7.3. В случаедосрочногорасторженияНастоящегоДоговорапо причинам,указаннымвп.
4.2,расходы,понесенныеРекламистом, возмещению не подлежат. 7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Важно

Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.2. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
11. Расторжение договора 11.1.

Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2. Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. 10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами. 11.3.

Договор на изготовление рекламной конструкции

Всепредставляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в — дневный срок. 3. ПРАВА СТОРОН 3.1. Рекламодательимеетправовпроцессепроизводства продукции знакомиться с состоянием работ.

4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Настоящий Договор действителен с по. Согласовываются следующие промежуточные этапы: 1. Разработка эскизов.

2. Утверждение эскизов. 3. Установка Рекламы. 4.2. Договорможетбыть расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях: неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.качества Рекламы.Право оценки качества Рекламыпринадлежит Рекламодателю, которыйвслучаедосрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу; нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.. 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1.

Новые бизнес идеи

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика расторжения договора по соглашению сторон в следующих случаях:

• остановки другой стороной выполнения ремонтных работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 15 дней.
• утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования ремонта.

12.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 2 (два) рабочих дней до предлагаемого срока расторжения договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.
13.1.

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 4.7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации.

Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до » » г. 5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

5.5.
Стоимость работ по договору и порядок их оплаты. 3.1. Общая стоимость работ составляет 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей, НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №_1357 от 06.12.2006).

Цена договора является фиксированной на весь срок действия Договора. 3.2. Предоплата по договору составляет 70 (семьдесят) % в размере 95 200 (девяносто пять тысяч двести) рублей.

Заказчик, производит окончательную оплату выполненных работ после подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней. 3.3. Расчеты производятся Заказчиком по наличному либо безналичному расчету в соответствии с действующим законодательством. 3.4. Обязательства Заказчика по оплате денежных средств по договору считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет либо наличных в кассу Исполнителя. 3.5.
Согласовываются следующие промежуточные этапы:

1. Разработка эскизов.
2. Утверждение эскизов.
3. Установка Рекламы.

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

• неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
• качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
• нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю. 5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы штрафные санкции

Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе - «Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в «разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик. №

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед., без НДС Стоимость, без НДС НДС, руб. Общая сумма, руб., в т.ч. НДС Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие 169 9745,46 1 Объемные буквы с открытым неоном.

м/кв 169 7521,81 1271186,45 228813,6 1500000 2 Логотип с открытым неоном (неон выполняется с погружением электрода в корпус) 3 Электро-щит в сборе Монтаж объёмных букв и электрощита 169 2788,1 1 Монтаж Обьемных световых элементов, установка неона и его коммутация, установка электро-щита и подключение конструкции, пусконаладочные работы.